Договор на поставку
вакуум-формовочной машины Универсал 3. ДОГОВОР № ____ г. Санкт-Петербург. «_____»_____________г. Общество с ограниченной ответственностью «Магистраль», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице Генерального директора Лядухиной Е.В., действующего на основании Устава, с одной стороны, и ________«______________________», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора ______________________., действующего на основании __________, с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:
Стоимость наладочных работ и обучение персонала не входит в стоимость работ по настоящему договору. Заказчик обязуется принять Оборудование при его соответствии Техническому заданию.
3.1.Цена настоящего договора составляет 452 000 (четыреста пятьдесят две тысячи) рублей, в том числе НДС (18%). Заказчик перечисляет указанную сумму на расчетный счет Исполнителя. 3.2.Авансовый платеж составляет 251000 (двести пятьдесят одна тысяча) рублей, в том числе НДС (18%). Заказчик производит авансовый платеж в течение 20 (двадцати) банковских дней с момента подписания Сторонами настоящего договора. 3.3.Окончательный расчет составляет 201000 (двести одна тысяча) рублей, в том числе НДС (18%) . Заказчик производит окончательный расчет в течение 5 (пяти) банковских дней с момента подписания Сторонами Акта сдачи-приемки Оборудования или получения им уведомления о готовности оборудования к отгрузке. Цены твердые и не подлежат изменению в ходе действия настоящего Договора.
4.1. По завершении работ по изготовлению Оборудования, Исполнитель представляет Заказчику Акт сдачи–приемки Оборудования, который после подписания Сторонами становится неотъемлемой частью настоящего Договора. Приемка Оборудования осуществляется Заказчиком на территории Исполнителя. 4.2. Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения Акта сдачи-приемки Оборудования обязан направить Исполнителю подписанный акт сдачи-приемки Оборудования либо мотивировать отказ от приемки Оборудования с указанием замечаний и претензий. 4.3. В случае мотивированного отказа Заказчика принять работу Сторонами составляется двусторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения. По согласованию сторон, приемка Оборудования может быть произведена и на территории Заказчика, при условии его полного расчета с Исполнителем до момента отгрузки оборудования. 4.4. Исполнитель гарантирует качество Оборудования. Изготовленное Исполнителем Оборудование и техническая документация (эксплуатационная) по своему качеству и содержанию должны соответствовать Техническому заданию (Приложение №1) и ТУ 3627-001-71425418-2005. 4.5. Гарантийный срок эксплуатации, изготовленного Исполнителем Оборудования исчисляется со дня его ввода в эксплуатацию и составляет два года, но не более 25 месяцев, с момента передачи Оборудования Заказчику. 4.6. Исполнитель обязуется за свой счет устранить дефекты, выявленные в Оборудовании в течение гарантийного срока или заменить Оборудование, если не докажет, что дефекты возникли в результате нарушений Заказчиком правил эксплуатации. 4.7. Готовое к поставке и полностью оплаченное Оборудование Покупатель вывозит со склада Поставщика своими транспортными силами. По согласованию сторон Оборудование может быть доставлено Покупателю Поставщиком за дополнительную плату. Стоимость доставки уточняется на момент отгрузки.
5.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Договором. 5.2. В случае нарушения сроков выполнения работ по этапам Исполнитель выплачивает Заказчику неустойку (пени) в размере 0,1 % (ноль целых одна десятая процента) от стоимости недо поставленного Оборудования за каждый день просрочки. 5.3. В случае нарушения сроков оплаты работ более чем на пять дней, Заказчик выплачивает неустойку (пени) в размере 0,1 % (ноль целых одна десятая процента) от общей суммы задолженности за каждый день просрочки. 5.4. В случае досрочного расторжения настоящего Договора по инициативе одной из Сторон при надлежащем исполнении договорных обязательств второй Стороной, Сторона, выступившая инициатором расторжения, выплачивает другой Стороне штраф в размере 10 % (десяти процентов) от цены настоящего договора. Кроме того, Сторона, пожелавшая расторгнуть в досрочном порядке настоящий Договор, возмещает другой Стороне все причиненные в связи с расторжением Договора убытки.
6.1. Заказчик имеет право с привлечением необходимых специалистов проверять ход и качество выполнения работ, предусмотренных Договором и Дополнительными соглашениями Сторон, без вмешательства в оперативно-хозяйственную деятельность Исполнителя. 6.2. Права и обязанности Сторон в отношении использования охраняемых результатов научной и (или) научно-технической деятельности, принадлежащих третьим лицам, в ходе выполнения Договора и Дополнительных соглашений определяются действующим законодательством России и условиями заключаемых с правообладателями договоров. 6.3. Любые исправления, изменения и дополнения к настоящему Договору будут иметь юридическую силу только в случае, если они совершены в письменной форме, подписаны уполномоченными на то представителями Сторон и заверены печатями Сторон. 6.4. Любая из Сторон освобождается от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств (стихийные явления, военные действия и др.) 6.5. Если какое-либо из положений настоящего Договора в связи с изменениями законодательства России становится недействительным, то это не затрагивает действительности остальных его положений. В случае необходимости Стороны договариваются о замене недействительного положения на положение, позволяющее достичь сходного экономического результата. 6.6. При реорганизации или ликвидации одной из Сторон настоящего Договора все ее права и обязанности, вытекающие из договора, переходят к ее правопреемникам. 6.7. Стороны договорились, что при направлении одной из Сторон письменных претензий по настоящему Договору, вторая сторона обязуется рассмотреть эти претензии в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента их получения. 6.8. Стороны обязуются извещать друг друга об изменении своего юридического (фактического) адреса, номеров телефонов и факсов в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента наступления указанных выше изменений. 6.9. Право собственности на Оборудование переходит от Исполнителя к Заказчику в момент отгрузки Оборудования Заказчику.
8.1. Не урегулированные Сторонами споры и разногласия, связанные с изменением и расторжением настоящего договора передаются на рассмотрение в Арбитражный суд по месту нахождения ответчика. 8.2. В случаях, не предусмотренных условиями настоящего Договора, Стороны руководствуются нормами действующего законодательства Российской Федерации. 8.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
Приложение№1 к договору № __________ от «_________»________________. Техническое задание на изготовление вакуум-формовочной машины.
2.1. Размер поверхности формования: 1460х960 (размер заготовки –1500Х1000мм) 2.2. Глубина формования 350 мм ход драпирующего стола 380 мм максимальная высота формуемого изделия 350 мм 2.3. Используемый материал – плёнки и листы термопластичных материалов толщиной 0,1-8,0 мм. 2.4. Габариты ВФМ ориентировочно (мм) длина в мм 2300 (с учетом отката нагревателя) ширина в мм 1800 высота в мм 1500 2.5. Питание: 3Ф х 380В, средне потребляемая мощность- 21КВт, максимальная мощность- 49 КВт; сжатый воздух 5-6 атм., расход 150 л/мин (потребляемая мощность ориентировочная, уточняется в процессе проектирования). 2.6. Цикл формования – процесс формования заготовки можно вести как в автоматическом режиме, так и в ручном, с пульта управления ВФМ. Загрузка и съём заготовки осуществляется на всех режимах вручную. Режим автоматический. Работа ВФМ по алгоритму, при котором после загрузки заготовки, оператором подаётся команда с пульта управления на опускание прижимной рамы и начало цикла формования. В автоматическом режиме осуществляется:
Режим ручной. Режим работы ВФМ, при котором управление всем процессом ведёт оператор с пульта управления. 3. Особые требования к ВФМ. 3.1. Объем ресивера вакуумной системы 100 л. 3.2. Охлаждение отформованных изделий – воздушное (осевой вентилятор, производительностью 1000 м/час.) 3.3. Нагревательные элементы управляются фазовыми регуляторами мощности. 3.4 Камера формования – герметичная, с возможностью формования изделий с предварительной выдувкой купола. 3.5. В комплект поставки входит вакуумный насос, производительностью 10л/с. 3.6. На ложементе и прижимной раме предусмотрены резьбовые отверстия под крепление разграничительных планок для продольного и поперечного дискретного уменьшения поля формования с шагом 50мм. ИСПОЛНИТЕЛЬ ЗАКАЗЧИК _____________ _________________ группа
компаний Пластформ |